Договор на монтажные работы типовой

Сегодня предлагаем помощь в вопросах на тему: "Договор на монтажные работы типовой". При возникновении вопросов их можно в любое время задать нашему дежурному сотруднику.

Договор на монтаж, образец, бланк

г. Москва «___» __________ 201_ года.

Общество с ограниченной ответственностью «Парамаунд лтд и К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Вазизашвилли Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Примуд лтд», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Неверского Владислава Феликсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора
2.1. Субподрядчик обязуется, в сроки, установленные условиями настоящего договора на монтаж, выполнить Монтажные работы на Объекте в соответствии с требованиями Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором, в порядке, а также на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить условия для проведения Монтажных работ, организовать приемку их результата и оплатить Монтажные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Качество Монтажных работ, их результат, используемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать действующих в отношении Монтажных работ государственным стандартам, схемам расположения изделий (расстановка мебели в помещении – гостиничном номере), чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 1).

Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).
  • Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования

    Договор подряда на монтаж оборудования

    г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

    (наименование населенного пункта)

    __________________________________________________________________ в лице

    (наименование юридического лица)

    _____________________________________________, действующ____ на основании

    (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

    _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

    стороны, и _______________________________________________________ в лице

    (наименование юридического лица)

    ______________________________________________, действующ___ на основании

    (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

    ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

    стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1. Предмет договора

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

    следующего оборудования: ________________________________________________

    по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

    (название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

    1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

    Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

    1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

    за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

    оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

    по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

    Читайте так же:  Причинение материального ущерба работодателю

    для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

    2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

    выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

    указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

    является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

    указанного в п.4.1. Договора;

    2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

    приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

    2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

    на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

    производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

    акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

    2.2. Заказчик обязан:

    2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

    2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

    об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

    настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

    обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

    сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

    2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

    и 5 настоящего Договора;

    2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

    подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

    для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

    предусмотренных настоящим Договором;

    2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

    затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

    необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

    2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

    обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

    имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

    2.3. Подрядчик вправе:

    2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

    2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

    оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

    необходимости для выполнения работ.

    2.4. Заказчик вправе:

    2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

    Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

    [1]

    2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

    результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

    пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

    отказе Заказчика от исполнения договора.

    3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

    (сумма цифрами и прописью)

    3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

    — первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

    п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

    (сумма цифрами и прописью)

    не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

    — оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

    (сумма цифрами и прописью)

    вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

    3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

    путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

    путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

    4. Сроки выполнения работ

    4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

    Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

    приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

    5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

    5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

    Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

    приложением необходимой документации.

    5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

    в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

    по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

    5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

    двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

    устранения недостатков выполненных работ.

    6. Ответственность сторон

    6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

    платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

    процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

    6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

    уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

    каждый день просрочки.

    6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

    на себя обязательств и устранения нарушений.

    6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

    [3]

    ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

    настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

    силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

    обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

    волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

    другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

    6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

    действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

    сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

    по настоящему договору.

    6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

    более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

    [2]

    из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

    7. Прочие условия

    7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

    настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

    случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

    в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

    7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

    действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

    подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

    7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

    названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

    ___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

    Читайте так же:  Как продать долю земельного участка

    7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

    одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

    7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

    приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

    для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

    приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

    приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

    Договор подряда на монтаж оборудования

    Тип документа: Договор строительного подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    В данном договоре регламентируются взаимные права и обязательства исполнителя и заказчика работ по монтажу и запуску оборудования. Подрядчик обязуется приобрести требующиеся для проведения работы материалы и оборудование. Договор обязывает его провести подготовительные работы с последующим монтажом оборудования и извещением заказчика об их выполнении. Условия договора дают подрядчику право сдать работу прежде срока.

    Права и обязанности сторон

    Заказчик обязуется предоставить подрядчику для подготовительных работ помещение, в котором должен состояться монтаж оборудования. Также договор предусматривает компенсацию заказчиком подтвержденных чеками затрат исполнителя на покупку материалов для проведения работ. От заказчика требуется своевременная оплата выполненной работы по указанной в договоре цене. Во время выполнения подрядчиком монтажа оборудования заказчик в любой момент может проверить график проведения и качество работы.

    Оплата работы осуществляется в два этапа: первый платеж вносится после подписания договора заказчиком и подрядчиком, второй – после приема заказчиком выполненной работы. Задержка платежей предусматривает уплату заказчиком пени, а исполнитель уплачивает штраф заказчику в случае просрочки выполнения работ. Форс-мажорные обстоятельства освобождают обе стороны от обязательств по данному договору, однако та сторона, которая не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, должна сразу известить другую сторону о таких обстоятельствах.

    Договор подряда составляется в двух экземплярах. Он должен содержать адреса и реквизиты обеих сторон, а также приложения, в которых детально описываются технические условия проведения работ по монтажу оборудования.

    Договор строительного подряда

    Договор строительного подряда (с/п) заключается между двумя участниками: заказчиком и подрядчиком. Согласно условиям этого документа подрядчик обязан возвести определенную постройку, либо же провести какие-то другие строительные мероприятия в заранее согласованные и прописанные в документе сроки. Заказчик со своей стороны должен воспроизвести для подрядчика все необходимые для реализации поставленной задачи условия, принять работы по факту их выполнения, а также оплатить их по оговоренному тарифу.

    Следует отметить, что соглашение с/п может заключаться как на строительство или реконструкцию жилого или же нежилого здания, сооружения и любого другого объекта, так и на выполнение иных работ, тесно связанных с возводимым объектом (монтажные работы и т.п.).

    Помимо всего прочего, положения о договоре с/п также актуальны к мероприятиям, проводимым в рамках капитального ремонта сооружений и зданий в том случае, если иное не оговаривается в документе. Также нужно добавить, что для договора с/п могут быть актуальными общие правила о договоре подряда, если иное не оговорено в соглашении.

    Договор подряда на выполнение монтажных работ

    Статья полезная и нужная. Посмотрел, на сайте есть и другие полезные материалы. Большое спасибо!

    Добрый день! покупатель написал претензию о том, что ему плохо собрали шкаф-купе. я лично приехала проверить шкаф собран все замечательно, но полы имеют большой у.

    26.06,2019 я ошибочно, через онлайн-банк Промсвязьбанка в пользу ЗАО МАКС . перевела — 25 000 руб в качестве оплаты договора страхования NSZ № 43453. Я не знала, .

    Цены поднялись:нарколог 700₽,психиатр 450, остальные офтальмологи и педиатр 900 в г.Казань и это всё долго делалось

    Договор строительного подряда (образец)

    г. ______________ «___» ___________ 20__г.

    именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,

    действующего на основании ______________________________________________,

    (устава, положения, доверенности)

    с одной стороны, и _____________________________________________________,

    (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

    именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

    действующего на основании ________________________, с другой стороны,

    заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

    работу по строительству _________________________ (наименование объекта

    строительства) в соответствии с технической документацией, представленной

    Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

    Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)

    и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).

    Состав и содержание технической документации: _________

    Срок представления технической документации Заказчиком:

    Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

    Видео (кликните для воспроизведения).

    предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

    объекта) подтверждаются ________________________________________________

    _______________________________________________________ (наименование и

    реквизиты правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного

    участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

    Разрешение на строительство выдано ________________________________

    _____________________________________________ (наименование органа,

    наименование, номер дата выдачи документа).

    1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для

    выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком

    работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

    2. Стоимость работ и порядок расчетов

    2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа

    оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость

    работы по настоящему договору устанавливается в сумме _________________

    рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

    Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

    Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в

    соответствии с технической документацией и сметой.

    2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком

    к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

    2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую

    к оплате работу в ______ срок со дня подписания акта сдачи-приемки

    Читайте так же:  Цессия по договору лизинга

    работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,

    установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

    2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы,

    указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

    3. Сроки и этапы выполнения работ

    3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.

    3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.

    3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

    4. Срок действия договора

    4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

    Заказчиком и Подрядчиком.

    4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

    если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,

    Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

    4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

    вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора

    сохраняют свою силу.

    5. Обеспечение материалами и оборудованием

    5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

    5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и

    оборудование, необходимые для строительства: _____________

    5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: ____

    5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет

    5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется

    представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

    6. Ответственность сторон

    и порядок разрешения споров

    6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику

    штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

    договора за каждый день просрочки.

    6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и

    оборудования Подрядчик несет ответственность в виде ________

    6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

    технической документации и обязательных для сторон настоящего договора

    строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от

    указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

    6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

    договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

    законодательства, действующего на территории России.

    6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

    настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

    6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

    стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

    нахождения арбитражного суда).

    7. Сдача и приемка работ

    7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при

    завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в

    п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

    7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

    обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы

    (завершенного строительством объекта).

    7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством

    объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым

    _______________________ со стороны Подрядчика и _______________________

    со стороны Заказчика.

    7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается

    права заявить о них в течение ____________________ со дня приемки

    соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

    8. Дополнительные условия

    8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

    настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

    8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является

    __________________________________________________, который вправе

    осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и принимать от

    имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам:

    8.3. Риски застрахованы _______________________________

    наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

    др.) на сумму _______________ рублей.

    и банковские реквизиты сторон

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

    экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

    находится один экземпляр настоящего договора.

    Заказчик _____________________________________ М.П.

    Подрядчик ____________________________________ М.П.

    Договор на выполнение строительных подрядных работ

    Тип документа: Договор строительного подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 8,5 кб

    Обычный типовой договор от вступления до реквизитов и подписей, а между ними определяем предмет самого договора. А это задание от заказчика Подрядчику на выполнение подрядных работ, определенных списком и проектно-сметной документацией. Сметная стоимость работ определена как договорная и оплачивается постепенно – по мере сдачи промежуточных объектов в последовательности, определенной Договором и ограниченной сроками его действия.

    Обязанности и права договорившихся сторон

    Для подрядчика важно:

    • на качественном уровне обеспечить выполнение порученной работы в соответствии с проектно-сметной документацией, используя свои потенциальные возможности трудовых ресурсов, механизмов, инструментов;
    • обеспечить поэтапное по календарному плану выполнение работ с его окончанием в полном объеме в оговоренные сроки;
    • обеспечивать сохранность вверенного Заказчиком имущества;
    • предупреждать заблаговременно о возможности перерасхода по смете.

    Для Заказчика главное:

    • принятие выполненной работы в срок после получения уведомления об их завершении;
    • расплатиться с Подрядчиком согласно Договору – в срок и в полном объеме.

    Ответственность

    За невыполнение договорных обязательств, стороны несут материальную ответственность. Этот касается просрочек с началом и окончанием работ, нарушением качества и т.п.

    Бланк договора на выполнение строительных подрядных работ

    Образец договора на выполнение строительных подрядных работ (заполненный бланк)

    Скачать Договор на выполнение строительных подрядных работ

    Договор на выполнение строительных подрядных работ №

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до « » года.

    Читайте так же:  Если долго не платить кредит что будет
    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Подрядчик обязан:

    • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается « » года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
    • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней.
    • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
    • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    • принять от Подрядчика выполненную работу в -дневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
    • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.
    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере % стоимости невыполненных работ;
    • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах % общей сметной стоимости работ;
    • за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере рублей за каждый день просрочки.
    4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    4.2. Срок действия настоящего договора установлен с « » года до « » года.

    Договор
    на монтаж оборудования

    …………………………………………………………………………………………. в лице
    (наименование организации, индивидуальный предприниматель)

    …………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
    ………………………………………..………. …, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и

    ……..…………………………………………………………………………………………. в лице
    (наименование организации, индивидуальный предприниматель)

    именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:

    а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

    1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2. Сумма договора и порядок оплаты

    2.1. Сумма договора …………………. …. ………………………………. ……… и составляет
    (согласно прилагаемой смете / является договорной)

    в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет

    2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………. ……..…
    ( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)

    2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:

    …………………………………………………………………………………. …..……………. …
    (этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

    2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

    3. Срок действия договора
    3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. ……..…………………………………
    (дата или событие)

    3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

    3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

    4. Права и обязанности сторон

    4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования.

    4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.

    4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.

    4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.

    4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.

    4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.

    4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
    (местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)

    4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.

    4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.

    4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.

    4.2. Заказчик имеет право:

    4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ

    или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.

    4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

    4.3. Исполнитель обязан:

    4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.

    4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

    4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

    4.4.Исполнитель имеет право:

    4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.

    4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.

    5. Ответственность Сторон

    5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.

    5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

    Читайте так же:  Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону (без завещания)

    5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

    5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

    5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

    5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

    5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

    5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

    6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

    6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.

    6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

    6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

    6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

    6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    7. Порядок расторжение договора

    7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

    7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
    – задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
    – если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

    7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
    – при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
    – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

    7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

    7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    8. Гарантийные обязательства

    8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

    8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

    8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

    9. Разрешение споров

    9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

    9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

    10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

    10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

    11. Заключительные положения

    11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

    1. Техническое задание.
    2. . Смета.
    3. Требования по обеспечению ресурсами.
    4. Акт приема-передачи выполненных работ.

    Источники


    1. Прокуроры и адвокаты: Знаменитые процессы: моногр. ; Литература — М., 2014. — 608 c.

    2. Волкова Т. В., Гребенников А. И., Королев С. Ю., Чмыхало Е. Ю. Земельное право; Ай Пи Эр Медиа — Москва, 2010. — 328 c.

    3. Руденко, Р. А. Р. А. Руденко. Судебные речи и выступления / Р.А. Руденко. — М.: Юридическая литература, 2016. — 368 c.
    4. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права. Учебник. В 2 томах. Том 2 / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2015. — 644 c.
    Договор на монтажные работы типовой
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here